Законодательство
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 1560 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
- Вид документа
- Постановление
- Номер
- 1560
- Принявший орган
- Правительство Российской Федерации
- Дата принятия
- 14 сентября 2021 г.
- Дата опубликования
- 20 сентября 2021 г.
- Опубликовано
- Собрание законодательства Российской Федерации от 27.09.2021, № № 39 от 27 сентября 2021 г.
- Источник
- Оригинал на pravo.gov.ru
Оглавление
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2021 г. № 1560
МОСКВА
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; 2021, № 2, ст. 402).
Председатель Правительства Российской Федерации
УТВЕРЖДЕНЫпостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 14 сентября 2021 г. № 1560
ИЗМЕНЕНИЯ,которые вносятся в федеральную целевую программу"Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
1. В паспорте:
а) в позиции, касающейся государственного заказчика - координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить;
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109093,55" и "89731,03" заменить соответственно цифрами "109081,61" и "89719,09".
2. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61";
б) в абзаце четвертом цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".
3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции:
"Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:"
4. Позицию 12 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"12.
Размер общей площади служебных помещений, приходящейсяна 1 федерального судью(кв. метров):
в судах общей юрисдикции
145145,5146147148149,5151153160165166167170
в арбитражных судах
111,5112,5115,4115,4120,3123,4123,4126,8131,3134135136139".
5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2021 г. № 1560)
ПЕРЕЧЕНЬстроек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
Наименование объекта,регион строительстваСрок ввода в действиеМощность(кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2024 годы - всего
в том числе
2013 год
2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.LNСтроительство здания Центрального районного суда,г. Красноярск, ул. Сурикова,63 "А", - всего
-288731,3960827,230018970015591768878,942810,65------
в том числе
строительство
2018 год4604,66288731,360827,230018970015591768878,942810,65------
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.LNСтроительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего
-238245,288155704001127420---------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год-400-400----------
строительство
2015 год3730237845,288155700001127420---------
3.LNСтроительство здания Лискинского районного суда - всего
-80872,127403877039362,1---------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год-27402740-----------
строительство
2015 год2482,478132,1-3877039362,1---------
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.LNСтроительство здания Верховного СудаЧеченской Республики - всего
-7081069-200006000-2000040000020000062106----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-26000-200006000---------
строительство
2020 год7224,2682106----2000040000020000062106----
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.LNСтроительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего
-728664,99-1500050002-502399,76480857,35311784,911,1447691,913199810,864149,1--
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-15946-1500050002---------
строительство
2022 год8253,5712718,9----502399,76480857,35311784,911,1447691,913199810,864149,1--
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.LNСтроительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего
1500009---5000350006-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-09---5000350006-------
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.LNРеконструкция здания Волгоградского областного суда - всего
14166,8209309-29000880088003--------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год-209309-29000880088003--------
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.LNСтроительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего
-1582711,29-340006517-419158,5932201,55687974,611554996,413165596,121---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-31695-340006517---------
строительство
2021 год17082,271551016,2----419158,5932201,55687974,611554996,413165596,121---
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.LNСтроительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
-1708534,29-23359,214875,22720608,131046872,34857173,55, 12681,311,16-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-23359,2-23359,22275,22---------
строительство
2019 год228371685175--12600720608,131046872,34857173,55, 12681,311, 16-----
10.LNСтроительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего
33001333930001670,211333,22869,85869,84,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-1333930001670,211333,22869,85869,84,6-------
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.LNСтроительство здания Курского областного суда - всего
700015000-120003000500,73--------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-15000-120003000500,73--------
12.LNРеконструкция здания Обоянского районного суда Курской области,г. Обоянь, - всего
6402343---2343--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-2343---2343--------
13.LNСтроительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
9601196,8--900296,8--------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год-1196,8--900296,8--------
Московский областной суд, г. Красногорск
14.LNСтроительство здания для размещения Московского областного суда - всего
800034700-14700200002000039763,54-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-34700-14700200002000039763,54-------
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.LNРеконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
-887188,79-105006000-700006409953,75397792,611304820,613----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-16500-105006000---------
реконструкция
2020 год8769,1870688,7----700006409953,75397792,611304820,613----
16.LNПриобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего
-226198633503010011000022748--------
в том числе:
приобретение
2013 год3344,15500055000-----------
проектные и изыскательские работы
2014 год84508350100----------
реконструкция
2016 год3344,1162748-3000011000022748--------
17.LNПриобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск
2014 год278,610250-10250----------
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.LNСтроительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего
-3296661,3930000120761,1702961,71228471,23127042927516,75------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год-150761,130000120761,1----------
строительство
2018 год33664,233145900,2--702961,71228471,23127042927516,75------
Омский областной суд, г. Омск
19.LNСтроительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
-1077800,29-8411,72588,3-329400,96300000637677,211,14743522,611349759,221---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-11000-8411,72588,3---------
строительство
2022 год144401066800,2----329400,96300000637677,211,14743522,611349759,221---
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.LNСтроительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего
-80853,29-70001500605,531000062000062013,511,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-2399,2-70001500605,53--------
строительство
2020 год2110,578454----1000062000062013,511,14-----
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.LNСтроительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
-865085,29--1336915557,2-500000697599,311285751,211,20103636,921---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-28926,2--1336915557,2--------
строительство
2022 год10996,63836159-----500000697599,311285751,211,20103636,921---
22.LNРеконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза,ул. Суворова, д. 217, - всего
2649029---250065006126203254975,71145351,513----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-9000---250065006-------
реконструкция
2020 год4485,2255902-----126203254975,71145351,513-----
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.LNСтроительство Рязанского областного суда - всего
-6333499--42002864-300000499146,311,14263806,913----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-7064--42002864--------
строительство
2020 год11892,46626285-----300000499146,311,14263806,913----
Томский областной суд, г. Томск
24.LNСтроительство пристройкик существующему зданию Томского областного суда - всего
-3243309-----1356613120111231462,613,20214152,421---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год-13566-----135661356611-----
строительство
2022 год3530,03310764------117635231462,613,20214152,421---
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.LNСтроительство здания для размещения Тульского областного суда - всего
13029,69540042203177,2232,41342,6614428,6514428,611,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год-13029,6540042203177,2232,41342,6614428,614428,611,14-----
строительство
14934,6- 14,17------5000001417----
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.LNСтроительство здания Ульяновского областного суда - всего
-655905,794000416997801167161800004437026131369,411,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-221494000416997804200--------
строительство
2019 год7345633756,7---1125161800004437026131369,411,14-----
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.LNРеконструкция комплекса зданийсо строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего
11560270009--2000123167000126845,12568411,14-----
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год-27000--20001231670001268412,5568411, 14-----
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.LNСтроительство здания Выборгского районного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
-125245125245-----------
в том числе
строительство
2013 год10489,9125245125245-----------
29.LNСтроительство здания Колпинского районного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
-88589,988589,9-----------
в том числе
строительство
2013 год11338,588589,988589,9-----------
30.LNСтроительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
-117940,8117940,8-----------
в том числе
строительство
2013 год12404117940,8117940,8-----------
31.LNСтроительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
-376786,4-92666,423520859539,43--------
в том числе
строительство
2016 год3722376786,4-92666,423520859539,43--------
32.LNСтроительство здания Московского районного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
-1329648,99-508249,3255799,2440208,9367864,94368306,4280845,311,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год--------13693,814-----
строительство
2022 год14832,21329648,9-508249,3255799,2440208,9367864,94368306,4267151,511,14-----
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.LNСтроительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар,ул. Пушкина, д. 20, - всего
2017 год-619601-238499273641,82320584,6335522,64,6-------
в том числе
строительство
2017 год9268,5619601-238499273641,82320584,6335522,64, 6-------
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.LNРеконструкция здания Воткинского городского суда,г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего
-20970414437165333----------
в том числе
реконструкция
2014 год3631,420970414437165333----------
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.LNСтроительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан(2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе,ул. Пушкина, д. 88) - всего
-2283828,89-916268,8345989,72159097,57--722976581830,1----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-900-900----------
публичный технологическийи ценовой аудит
2019 год-122,5------122,5-----
строительство
2020 год31528,82282806,3-915368,8345989,72159097,57--722853,5581830,1----
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.LNКомплекс правосудияв г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9(2-я очередь строительства), - всего
492319,19-30003267,17767,13559404,61362555242796,111,14177397211103,52131693,1--
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-6267,1-30003267,11767,13--------
строительство
2022 год7682,1486052---6000559404,61362555242796,111,14177397211103,52131693,1--
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.LNСтроительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан,г. Махачкала, - всего
1008027000-230004000---------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2015 год-27000-230004000---------
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.LNРеконструкция здания Ленинградского районного судаг. Калининграда - всего
-2497103728013422078210---------
в том числе
реконструкция
2015 год36692497103728013422078210---------
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.LNСтроительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего
22985420,5943001870933,325613550,94,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-5420,5943001870933,325613550,94,6-------
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.LNСтроительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего
-264837,7928695429122167629070433,746077140522,911,14-40002571,28000078652
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2022 год-9656,22869-216-----40002571,2--
строительство
2024 год3102255181,5-542912-7629070433,746077140522,911,14---8000078652
41.LNСтроительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
483131,49-5906,4988150-13844412161197,711,14132264,513,2027000212515200000118020
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2022 год-16559,4-5906,4988150----70002515--
строительство
2024 год4471,3466572-----13844412161197,711,14132264,513,202000021-200000118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.LNСтроительство здания Ленинского районного суда,г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
-668979,7-232000303232,72233698,83--------
в том числе
строительство
2016 год6858668979,7-232000303232,72233698,83--------
43.LNРеконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного судаг. Новосибирска - всего
-148214710079655,7229677,6105789,7399512,74,6-------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год-71007100-----------
реконструкция
2017 год3665,8141114-79655,7229677,6105789,7399512,74,6-------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.LNСтроительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего
-18102591867027840220000872601419274,616690,55------
в том числе
строительство
2018 год3243,31810251867027840220000872601419274,616690,55------
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.LNРеконструкция здания Исилькульского районного суда - всего
-31823225069317----------
в том числе
реконструкция
2014 год708,2631823225069317----------
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.LNСтроительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего
-523666002883622735124415--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год-600600-----------
строительство
2016 год1008,651766-2883622735124415--------
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.LNСтроительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
-10855699-424437,2192408,9151726,8136190,94,6274918,7295062,911,1437275,313,20----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год-1835,4-----1835,41835,411,14-----
строительство
2020 год77801083733,6-424437,2192408,9151726,8136190,94,6273083,3293227,51137275,313,20----
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.LNСтроительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего
-1780016900-9004833--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-900--9004833--------
строительство
2013 год4229,41690016900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.LNСтроительство здания Миасского городского суда - всего
-183641532106704063391---------
в том числе
строительство
2015 год4125183641532106704063391----------
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.LNСтроительство здания Левашинского районного судав с. Леваши - всего
-3080430804-----------
в том числе
строительство
2013 год772,23080430804-----------
51.LNСтроительство здания Сергокалинского районного судав с. Сергокала - всего
-3923939239-----------
в том числе
строительство
2013 год8153923939239-----------
52.LNПриобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район,с. Касумкент
2014 год483,27500-7500----------
53.LNПриобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан
2014 год709,625000-25000----------
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.LNСтроительство пристройкик существующему зданию Майского районного суда,г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего
-36431,336431,3-----------
в том числе
строительство
2013 год86336431,336431,3-----------
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.LNСтроительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего
-126546,69---59782989465616595821413062,413----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-5978---597829894-------
строительство
2020 год1918120568,6-----65616595821413062,413----
56.LNСтроительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего
-555329---26007804-250001434901,6131593,721---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-2600---26007804-------
строительство
2021 год798,552932------250001434901,6131593,721---
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.LNСтроительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
-39709---3970317644783012------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-3970---397031764-------
строительство
2017 год1057,92------4783012------
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.LNСтроительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
693299---327316504350006767911-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-1650---327316504-------
строительство
2020 год1491,867679350006767911-----
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.LNСтроительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего
-3261449---16500-96292171414,211209979,51340132,521---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-16500---16500--------
строительство
2021 год3358,77309644-----96292171414,211209979,51340132,521---
60.LNПриобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва
2014 год816,910000-10000----------
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.LNСтроительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего
-95077,69--3000981--500001441619,013,20----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-3981--3000981--------
строительство
2020 год141691096,6------500001441619,013,20----
62.LNСтроительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего
-80931,69--20001458--500001427978,013,20----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-3458--20001458--------
строительство
2020 год124277473,6------500001427978,013,20----
63.LNСтроительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего
-86750,59---25001480,56660,65500001432770----
в том числе
проектные и изыскательские работы
2018 год-3980,5---25001480,56660,65------
строительство
2020 год124082770------500001432770----
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.LNСтроительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего
-2708709--9044455002168261457765,12------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-9044--9044500--------
строительство
2018 год3923,18261826---450002168261457765,12------
65.LNСтроительство Дома правосудияв г. Набережные Челны - всего
316877,39--11366,321963,72855111981175------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-11366,3--11366,31963,7--------
строительство
2018 год5301,1305511---200002855111981175------
66.LNСтроительство здания для размещения Чистопольского городского судаРеспублики Татарстан - всего
780989---37447-755541256603,711-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-37447---37447--------
строительство
2019 год128075554-----755541256603,711-----
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.LNСтроительство здания Кропоткинского городскогосуда - всего
20001908,29---1273,83733,74,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-1908,29---1273,83733,74,6-------
68.LNРеконструкция зданияс пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции,г. Краснодар, - всего
-1687438---------50000850000787438
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2022 год-50000--------50000--
реконструкция
2024 год151881637438----------850000787438
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
69.LNРеконструкция здания Артемовского городского судасо строительством пристройки - всего
-123285,59---39251483,370000125018329247,313,2078484,42128085,8--
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-3852,1---39251483,3-------
реконструкция
2022 год2040,1119433,4-----70000125018329247,313,2078484,42128085,8--
70.LNПриобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск
2013 год4586,375292,475292,4-----------
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
71.LNРеконструкция здания Ессентукского городского суда - всего
-107551,59---1806,31806,245250012107142,311,146137,913----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-1806,3---1806,31806,24-------
реконструкция
2020 год3300105745,2-----5250012107142,311,146137,913----
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
72.LNРеконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего
627589---19451268,142233344111,111,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-1945---19451268,14-------
реконструкция
2020 год1482,760813-----2233344111,111,14-----
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
73.LNСтроительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области,г. Астрахань, - всего
18001739,59---3670--------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год-1739,59---3670--------
74.LNСтроительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего
-33115,29---1450-278,81500026988,11314,921---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год-1632,2---1450-278,8------
строительство
2021 год51431483------1500026988,11314,921---
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
75.LNСтроительство здания Володарского районного суда,г. Брянск, - всего
-208128917832967-2967372006136903,15105123,61123435,513,20----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-475017832967-2967--------
строительство
2020 год2826,51203378----372006136903,15105123,61123435,513,20----
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
76.LNСтроительство пристройкик зданию Ковровского городского суда - всего
673139---24952495419965300001463553,61333225,721---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год-2495---24952495419965------
строительство
2021 год1782,364818------300001463553,61333225,721---
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
77.LNСтроительство пристройкик существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего
53343,93150021843,9----------
в том числе
строительство
2014 год187053343,93150021843,9----------
78.LNСтроительство пристройкик зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск8, - всего
362559---1556-172923469911-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-1556---1556--------
строительство
2020 год841,734699-----172923469911-----
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
79.LNРеконструкция здания Ангарского городского судасо строительством пристройки,г. Ангарск, ул. Ворошилова,д. 1, - всего
481013823,69---15365,91773,64,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-13823,69---15365,91773,64,6-------
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
80.LNСтроительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
-3576,69---3576,73576,64100000997273000013,20----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-3576,6---3576,73576,64-12------
строительство
43003000020-----10000012997273000013,20----
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
81.LNСтроительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
18003757,19---129832346-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-3757,19---129832346-------
82.LNПриобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судовг. Липецка
2016 год110300000---300000--------
60,7
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
83.LNПриобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
2013 год182,170007000-----------
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
84.LNПриобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда
2013 год3310,5235089235089-----------
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
85.LNПриобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск
2014 год2657,2294400-294400----------
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
86.LNПриобретение здания для размещения Островского районного суда,пос. Судиславль
2015 год461,64000--4000---------
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
87.LNПриобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут
2014 год4273200002-200002----------
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
88.LNСтроительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего
-1041789---560056004,65248083050,611,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-5600---560056004,6-------
строительство
2020 год2391,2998578-----5248083050,611,14-----
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
89.LNСтроительство здания для Псковского районного судаи Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области,г. Псков, - всего
229568,59---10355,810355,74,6-10000014194746,313,20116368,321---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-10355,8---10355,810355,74,6-------
строительство
2022 год4709,65219212,7------10000014194746,313,20116368,321---
90.LNСтроительство здания Островского городского суда,г. Остров, - всего
914619--912,21949,7821,54,6-50000148911913,2037673,621---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-1750,4--912,21949,7821,54,6-------
строительство
2022 год1199,389810,6------50000148911913,2037673,621---
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
91.LNСтроительство здания для размещения Сараевскогорайонного судаРязанской области,рабочий поселок Сараи, - всего
44635,69---1400,6--2000037113,713----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-1400,6---1400,6--------
строительство
2021 год103043235------2000037113,713----
92.LNСтроительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области,г. Спасск-Рязанский, - всего
65640,59---1490-3072658246,311,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-1490---1490--------
строительство
2020 год1312,6564150,5-----3072658246,311,14-----
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
93.LNРеконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
-3729029-1321038507000198552254412,151062211-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-17060-132103850---------
реконструкция
2019 год9486,66355842---7000198552254412,151062211-----
94.LNСтроительство пристройкик зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область,г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
-3794759--661861841400200000171457237100,313----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год-8018--661861841400-------
строительство
2021 год7282371457-----200000171457237100,313----
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
95.LNСтроительство пристройкик административному зданию Заводского районного судаг. Саратова - всего
1023679---501549904598101243214,711,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-4990---501549904-------
строительство
2020 год1756,597377-----598101243214,711,14-----
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
96.LNПриобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области
2013 год1431116000116000-----------
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
97.LNСтроительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего
80009---2612,726004,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-09---2612,726004,6-------
98.LNСтроительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департаментав Смоленской области,г. Смоленск, - всего
-4625,99---5208513804-1500014-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-4625,2---5208513804-------
строительство
-017------1500014-17----
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
99.LNСтроительство пристройки со встроенной автостоянкойк существующему зданию Ленинского районного судаг. Томска - всего
1830380---380--------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год-380---380--------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
100.LNСтроительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судови Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
580009---695069504,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-09---695069504,6-------
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
101.LNСтроительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего
3900509---500--------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год-509---500--------
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
102.LNПриобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда,г. Новосибирск, - всего
-1705842,39385927,9-150012183-2656812817933,411,14-40000045000040000050481
в том числе:
приобретение
2013 год11200385927,9385927,9-----------
проектные и изыскательские работы
2019 год-19433,4--150012183-265681217933,411-----
реконструкция
2024 год152001300481------80000014-1740000045000040000050481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
103.LNСтроительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район,раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района,ул. Шамонина, - всего
-73412,373412,3-----------
в том числе
строительство
2013 год186273412,373412,3-----------
104.LNДом правосудияс административными помещениями, Московская область, г. Дмитров,ул. Загорская, - всего
-12364,896064,2610061005000-500012499011,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год-200,6---5000-500012499011,14-----
строительство
532312164,26064,261006100---------
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
105.LNПриобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры
2013 год1575,53000030000-----------
106.LNПриобретение здания для размещения Спировского районного суда,пос. Спирово
2013 год52240004000------------
107.LNПриобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск
2013 год52672007200-----------
108.LNПриобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль
2013 год627,714542,214542,2-----------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
109.LNРеконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
-464526,598220-157246,52067303295652,84,6779105------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-15736,58220-7516,5---------
реконструкция
2018 год7201448790--1497302067303295652,84,6779105------
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
110.LNПриобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь
2013 год3825,3198126198126-----------
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
111.LNСтроительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе
2013 год6658341386,5341386,5-----------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
112.LNПриобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
-3100009310000--150035006500012500014-17----
в том числе:
приобретение
2013 год5842,4310000310000-----------
проектные и изыскательские работы
2019 год--14---150035006500012500014-----
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
113.LNСтроительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего
80000------1720014-----
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год-0------1720014-----
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
114.LNСтроительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп.,район 13/11, - всего
800027980,2------1550025738,513,2015419,821---
в том числе
проектные и изыскательские работы
2021 год-27980,2------1550025738,513,2015419,821---
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
115.LNСтроительство здания Арбитражного суда Архангельской области,г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
-1484722--2000800080004,6100001000011,14946711921066,421537320--
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год-691--2000800080004,6100001000011,14-----
строительство
2022 год89441484031------50000014946711921066,421537320--
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
116.LNСтроительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,ул. Смольного, д. 6, - всего
-5901230,291246725,11481762,115500001522350,73801640,14,646111212459659,511-----
в том числе
строительство
2019 год32516,25901230,21246725,11481762,115500001522350,73801640,14,646111212459659,511-----
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
117.LNСтроительство здания Арбитражного суда Волгоградской области,г. Волгоград, - всего
2518419,5------17805,514,182695121037721700000700000873663
в том числе
проектные и изыскательские работы
2021 год-44756,5------17805,514,18269511037721---
строительство
2024 год16514,52473663--------200000700000700000873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
118.LNСтроительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
-1009597,29-22000107802---263228,2860607,513601853,921---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-22000-22000107802----------
строительство
2021 год12716,8987597,2------263228,2860607,513601853,921---
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
119.LNСтроительство здания Арбитражного суда Владимирской области,г. Владимир, - всего
686994,59---4000150006198087,35518008,211,14343764,913----
проектные и изыскательские работы
2018 год-16900---4000150006129005------
строительство
2020 год6864670287,4-----185187,3518008,211,14343764,913----
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
120.LNСтроительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань,ул. Ново-Песочная, - всего
-1537801,4793188,4-525090468287,43--------
в том числе
строительство
2016 год14412,81537801,4793188,4-525090468287,43--------
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
121.LNСтроительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего
-22700------99001412800----
проектные и изыскательские работы
2020 год-22700------99001412800----
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
122.LNСтроительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина -ул. Просвещения, - всего
-4420619---20008141,64,6200000318128,411226049,213,2035069,321---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-10000---20008141,64,6-------
строительство
2021 год3960,7432061-----200000318128,411226049,213,2035069,321---
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
123.LNСтроительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районег. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего
-2253880,69-24000---260622,1845244,111976457,213,20798517,921456187,6--
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год-24000-24000----------
строительство
2022 год12489,592229880,6-----260622,1845244,111976457,213,20798517,921456187,6--
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
124.LNСтроительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита,ул. Ленина, д. 145, - всего
-8694569---200080006250000349850,411361062,513502076,121---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-10000---200080006-------
строительство
2022 год4573,8859456-----250000349850,411361062,513502076,121---
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
125.LNСтроительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
-------107001450011,14-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год-------107001450011,14-----
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
126.LNСтроительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск
-1781769,1------13683,314,1719561,8211850021500000600000648524
проектные и изыскательские работы
2021 год-33245,1------13683,314,1719561,8201850021---
строительство
2024 год104001748524---------500000600000648524
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
127.LNСтроительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области,г. Биробиджан, - всего
20804369------360014436913,20----
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год-4369------360014436913,20-----
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
128.LNСтроительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики,г. Грозный, - всего
-11900------49007000700021---
в том числе
проектные и изыскательские работы
2021 год260011900------49007000700021---
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
129.LNСтроительство здания Арбитражного суда Краснодарского края,г. Краснодар, ул. Постовая -ул. Захарова, - всего
-1323771,3550000216317,3380200187496,13--------
в том числе:
строительство
2016 год19316,71323771,3550000216317,3380200187496,13--------
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
130.LNПриобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома
2015 год308,213260--13260---------
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
131.LNСтроительство здания Московского районного суда,г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего
368021459--2145793792,94,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год-21459--2145793792,94,6-------
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
132.LNПриобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край
2014 год776,744400-44400----------
133.LNПриобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
2015 год790,275056--75056---------
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
134.LNСтроительство здания Лабытнангского городского суда,г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
-1598909--219868021,13156057,54,686420,45,12------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год-2892--21981764,13--------
строительство
2018 год1995,6156998---66257156057,54,686420,45,12------
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
135.LNСтроительство здания Нюксенского районного суда, - всего
-32819--230730512-------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-2307--2307---------
строительство
2016 год484,0630512---30512--------
136.LNСтроительство здания Кадуйского районного суда - всего
-31994--230730512--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год-2307--2307---------
строительство
2016 год484,0629687---30512--------
137.LNСтроительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего
-333607,89---7251,37251,34200000304419,811,14131233,313,20----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-7251,3---7251,37251,34-------
строительство
2020 год5719,2326356,5-----200000304419,811,14131233,313,20-----
138.LNРеконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг,пер. Революционный, д. 3, - всего
-6809068090-----------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год-34403440-----------
реконструкция
2013 год11206465064650-----------
139.LNСтроительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
-6798067980-----------
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год-47604760----------
строительство
2013 год10006322063220-----------
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
140.LNПриобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда,г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего
-386247,59-18444058842176,7772091087121246851,711,14-54303---
в том числе:
приобретение
2014 год4943,7184440-184440----------
проектные и изыскательские работы
2016 год-8060,7--58842176,7--------
реконструкция
2022 год5793,36193746,8----772091087121246851,711,14-54303---
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону15
141.LNСтроительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
-1404887,49---3167372236550796819366,911,14811297,7131864421---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-37500---3167372236-------
строительство
2021 год144531367387,4-----550796819366,911,14811297,7131864421---
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
142.LNСтроительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
-375645,19---930814764619678612315797,611,14144583,513, 20151186,521117748,7--
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-24072---9308147646-------
строительство
2022 год2177351573,1-----19678612315797,611,14144583,513,20151186,521117748,7--
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
143.LNПриобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа
2017 год14260,91562000----1562000-------
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
144.LNРеконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
-11023------1102314-----
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год-11023------1102314-----
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
145.LNРеконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа,г. Нижний Новгород, - всего
-1642727-------9500072574,521450000500000597727
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2021 год-95000-------9500072574,521---
реконструкция с элементами реставрации
2024 год5757,71547727--------17-450000500000597727
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
146.LNСтроительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым,г. Симферополь, - всего
-2906656--------435569640291048781850290
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2021-43556--------43556---
строительство
2024201762863100---------9640291048781850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
147.LNСтроительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области,г. Челябинск, -
-1781767--------40000500000600000641767
в том числе:
проектные и изыскательские
2021 год-40000--------40000---
строительство
2024 год147681741767---------500000600000641767
148.LNМероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов19
-14330432,2--------3891774,73451800,533273193659538
Итого
-82702759,81055819205732498,6157839442706008238686640,349942496,9513693717,8119559215,913,179364471,1830610083061008306100
в том числе:
проектные и изыскательские работы
-1597660,71090326,8404282,61173554,32271065,83231460,84122618,75201559,811191420,3218427,355086,2--
публичный технологическийи ценовой аудит
-122,5------122,5-----
строительство, реконструкция, приобретение
-66774544,4105491593,2532821615610389,726789016,238455179,549819878,2513492035,5119367795,65254269,14799213,349787814646562
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов
-14330432,2--------3891774,73451800,533273193659538
________________________
1 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.
3 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
4 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.
5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
7 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
8 В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. № 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
9 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
10 В соответствии с параметрами федерального бюджета.
11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
12 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:
26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";
28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";
3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";
187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";
13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";
13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";
161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";
75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";
6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";
77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";
6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";
10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";
209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";
249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";
65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";
96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";
37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";
3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";
103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";
336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".
14 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
15 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. № 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
16 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.
17 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
18 Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.
19 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении № 9 к указанной Программе.
20 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50294,2 тыс.;
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73229,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48873,2 тыс.;
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4582,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28085,8 тыс.;
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс.;
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99727 тыс.;
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс.;
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс.;
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.
21 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
33225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
15419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
10377 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";
20000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
116368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
37673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
1593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
7000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";
921066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";
14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
72574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;
18500 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";
18644 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;
0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";
528913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
53342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
40132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
30748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
165596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
298517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
205210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
140922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
19999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
17577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.".
6. В приложении № 4 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизыМинистерства юстиции Российской Федерации
9.LNПриобретениеи реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации,г. Красноярск, - всего
1812154884,72---102070,12400051997,79-49014,6124632013---
в том числе:
приобретение
2016 год1661,5102070,12---102070,12--------
проектные и изыскательские работы
2018 год-3800----400038009------
реконструкция
2021 год181249014-----48197,710-49014,6124632013---";
в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"Итого
1492388,838070,513956,82338513,11512587,53367534,45374014,19576481188265,6124632013---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
58471,738070,513956,821159,31-40008144,49------
строительство, реконструкция, приобретение
1433917,1--337353,81512587,53363534,45365869,78576481188265,6124632013---";
г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:
"12 Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.
13 Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.".
7. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)", "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" и "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4.LNСтроительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по РеспубликеСаха (Якутия),г. Якутск, - всего
-234019,1--65009668882720,679006,541021,534505,18423,94---
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
2016 год-4700--6500347004--------
строительство
4100229319,18---9198882720,63,479006,53,441021,53,434505,13,48423,94---
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской областии Ненецкому автономному округу
5.LNСтроительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области,г. Архангельск, - всего
-198196,4---3150315090429155842,1109869,561528,84---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год-3150---315033150-------
строительство
2021 год93700195046,46-----904293155842,13,4109869,53,461528,84---
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
6.LNСтроительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия,г. Улан-Удэ, - всего
-74020,75------5510,474020,855322,54---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год-4556,59------5510,434556,63,4----
строительство
2569,269464,28-------69464,255322,54---";
в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:
"Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
11. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего
-207181,4----600065900100475,9107249,230585,74---
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
2017 год-5900----6000359004------
строительство
2021 год94414,5201281,46-----600003100475,93,4107249,2430585,74---";
г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"Итого:
1928859,9294380253726232811,7353697,24274316,3395215,7380730,3325644,64155860,9---
в том числе:
проектные и изыскательские работы
33516,1-11255,9791811062,94915059005510,44556,64----
строительство, реконструкция, приобретение
1895343,8294380242470,1224893,7342634,33265166,3389315,7375219,93210884155860,9---";
д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3 Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;
за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;
за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;
на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;
за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
4 Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;
в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;
в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";
е) сноску 9 изложить в следующей редакции:
"9 Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.".
8. В приложении № 6 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
"Всегопо Программе
109081,611100009454,89354,28111725,25112999,2112342,68115773,28111701,661,49569,321,58306,18306,18306,1
в том числе:
капитальныевложения(бюджетные инвестиции)
89719,0916544,686610,936955,2318563,7819916,58111006,9211441419973,131,49566,65158306,18306,18306,1
прочие нужды
19362,5213455,322843,872399,053161,483082,581335,761359,2811728,532,67---";
в) в разделе II:
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
"Всего
91450,4216971,996393,927097,5118558,69110074,93111308,39114766,83110545,041,49566,651,58306,18306,18306,1
Строительство, реконструкцияили приобретение зданий(капитальные вложения)
86078,0815914,376000,186355,2617926,3719328,49110711,73114132,119973,131,49566,651,58306,18306,18306,1";
субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
79461,4712340,625732,515783,9427060,0818686,649942,5113693,721,39559,221,49364,471,58306,18306,18306,1";
субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации
1492,39138,0713,96338,511512,591367,531374,01157,6588,2746,321---";
субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:
"здания Федеральной службы судебных приставов
1928,86294,38253,73232,81353,71274,32395,221380,73325,641155,861---";
позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:
"обеспечение безопасностии охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)
3076,461362,63364,03523,681523,771523,58259,6262,951,3259,62,671---";
субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
2817,591104,03363,81523,68523,77523,581259,6262,951,3259,62,671---";
г) сноску 1 изложить в следующей редакции:
"1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
"5 Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
9. Приложение № 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы Россиина 2013 - 2024 годы"(в редакции постановленияПравительства Российской Федерацииот 14 сентября 2021 г. № 1560)
ОБЪЕМЫфинансирования федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2024 годы - всего2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год
Всего по Программе
109081,611100009454,7919354,28111725,25112999,19112342,68115773,28111701,661,39569,321,48306,18306,18306,1
из них:
Конституционный СудРоссийской Федерации
37,0737,07-----------
Верховный Суд Российской Федерации
757,7634,8564,467,86111,07116,35116,35100,46146,42----
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
4324,44324,4-----------
Судебный департамент при Верховном СудеРоссийской Федерации
96064,0414267,018779,968208,37110323,14111753,210922114662,171,210491,921,39367,141,48306,18306,18306,1
Минэкономразвития России
1,381,38-----------
Минюст России
4650,47870,76195,07693,731751,51710,531773,071491,431462,58146,321---
ФССП России
3292,43464,53415,37384,32539,551419,111531,261519,221600,741155,861---
Государственные капитальные вложения - всего
89719,0916544,686610,9316955,2318563,7819916,58111006,9211441419973,139566,6518306,18306,18306,1
из них:
Верховный СудРоссийской Федерации
84,3113,0111,8412,2715,4115,8915,89------
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
3520,63520,6-----------
Судебный департамент при Верховном СудеРоссийской Федерации
82702,72678,626331,46371,6417682,0819258,84110221,8113975,621,29559,221,39364,471,48306,18306,18306,1
Минюст России
1492,3938,0713,96338,511512,591367,531374,01157,65188,2746,321---
ФССП России
1928,86294,38253,73232,81353,71274,321395,221380,731325,641155,861---
Прочие нужды - всего
19362,5213455,322843,872399,053161,4813082,611335,761359,2811728,532,671---
из них:
Конституционный СудРоссийской Федерации
37,0737,07-----------
Верховный Суд Российской Федерации
1259,1321,8452,5655,5995,66100,46100,46100,46146,42----
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
803,8803,8-----------
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
13325,171588,392448,561836,732641,0612494,36700,2686,551,2932,72,671---
Минэкономразвития России
1,381,38-----------
Минюст России
4202,01832,69181,11355,22238,91343399,06433,78374,31----
ФССП России
1363,57170,15161,64151,51185,85144,79136,04138,49275,1----
__________________
1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.
2 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
3 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.
4 Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
____________