Законодательство

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.08.2021 № 2341-р

Вид документа: Распоряжение
Номер: 2341-р
Принявший орган: Правительство Российской Федерации
Дата принятия: 24 августа 2021 г.
Дата опубликования: 26 августа 2021 г.
Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 30.08.2021, № № 35 от 30 августа 2021 г.
Источник: Оригинал на pravo.gov.ru

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. № 1063-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3420; 2018, № 14, ст. 1990; 2019, № 9, ст. 881; 2020, № 41, ст. 6453).

Председатель Правительства Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНЫраспоряжением ПравительстваРоссийской Федерацииот 24 августа 2021 г. № 2341-р

ИЗМЕНЕНИЯ,которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. № 1063-р

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Минстрою России ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Российской Федерации информацию о ходе реализации утвержденных региональных планов-графиков.".

2. Форму плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 11 статьи 231 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНАраспоряжением ПравительстваРоссийской Федерацииот 26 мая 2017 г. № 1063-р(в редакции распоряженияПравительства Российской Федерацииот 24 августа 2021 г. № 2341-р)

ФОРМА ПЛАНА-ГРАФИКА("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 11 статьи 231 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

ПЛАН-ГРАФИК("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 11 статьи 231 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимостиИнформация о застройщикеИнформация о гражданах и количестве заключенных договоровПеречень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены

Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительстваНомер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)Основание включения в единый реестр проблемных объектов*Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектамНомер и дата разрешения на строительство (при наличии)Кадастровый номер земельного участкаСтепень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентовОбщая площадь жилых помещений (квартир)Количество жилых помещений (квартир)Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/ паенакопленияОбщая площадь нежилых помещенийКоличество нежилых помещенийКоличество нежилых помещений,в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительствеНаименованиеИННСведения о введении процедуры банкротстваОбщее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещенийКоличество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимостиКоличество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимостиИные договорымеры нормативного (правового) характерамеры финансового характера

наименование

срок реализацииожидаемые результатынаименованиесрок реализацииожидаемые результаты

1234567891011121314151617181920212223242526

Планируемые способ и срок восстановления прав гражданПлан мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительстваДата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатациюДата начала заселенияСрок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)Способ восстановления прав граждан***Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

способсрок восстановления прав гражданДата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщикаДата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявленияДата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениямиДата внесения изменений в разрешение на строительствоДата завершения проектно-изыскательских работДата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканийСроки выполнения строительно-монтажных работLNЭтап 1****

Этап 2****Этап 3****Этап № ****

С помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"За счет мер регионального характераЗа счет мер застройщикаLNДата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведениюконструкций фундаментовДата завершения работ по возведениюконструкцийподземной части объектаДата завершения работ по возведениюконструкций надземной части объектаДата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспеченияДата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.план.факт.

272829303132333435363738394041424344454647484950

______________________

* Основание включения объекта в единый реестр проблемных объектов указывается в соответствии со следующими кодами оснований:

"1" - застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок завершения строительства (создания) объекта;

"2" - застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве;

"3" - застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", если при банкротстве застройщика применяются правила параграфа 7 главы IX указанного Федерального закона;

"4" - в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

При одновременном наличии нескольких оснований включения объекта в единый реестр проблемных объектов указываются все соответствующие таким основаниям коды с разделением их запятой.

** Раздел заполняется, если в качестве способа восстановления прав граждан - участников строительства выбрано завершение строительства объекта, расположенного на территории субъекта Российской Федерации и включенного в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 11 статьи 231 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

В случае если восстановление прав граждан - участников строительства осуществляется с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", то плановые сроки, указываемые в полях 31 - 45, подлежат согласованию с публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".

*** Раздел заполняется, если восстановление прав граждан - участников строительства осуществляется способом, отличным от завершения строительства объекта, расположенного на территории субъекта Российской Федерации и включенного в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 11 статьи 231 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Указывается способ, с помощью которого восстанавливаются права граждан - участников строительства.

**** Указывается содержание этапа реализации плана мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства (не менее 3 этапов) и срок его исполнения.".

____________

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.08.2021 № 2341-р

Оглавление